所谓的诗和远方，不过是，要把眼前的苟且，熬过了才有。
关于工期的七个问题
一工期多一天要搭多少钱?
工程建设领域当建设项目前景较好的情况下建设单位会配合施工企业尽快完工使建设项目早日获利反之如果项目前景较差在项目完工也难以获利的情况下建设单位便会故意拖延竣工时间以达到少支出或晚支付工程款的目的这种情况下每延误一天施工企业将面临巨大损失
1垫资利息损失垫资施工已经成为建筑市场的常态而且这部分垫资款大多在合同中约定不计算利息;即使合同中未约定不计算利息根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第六条规定当事人对垫资利息没有约定的承包人请求支付利息的法院不予支持
2管理费用损失承包人的管理费用主要是项目管理人员的工资项目管理人员一般按照工作时间计发工资这就意味着如果建设项目拖延一年就意味着发包人要多支付所有管理人员一年的工资和社保等这将是一笔非常大的开销
3板房塔吊电梯模板脚手架的费用支出上述支出均按照时间计算费用而且在与供应商的合同中对于停工时如何计费一般没有约定仍按照时间计费对于长时间的停工还可以与供应商协商解除协议但是对于短时间的停工则很难处理因为大型机械设备进出场均很麻烦而且要支付进出场费用为了防止施工企业停工建设单位一般只会放缓工程进度控制自己的停工时间这种情况就是使施工企业很难受上述费用支出也必然会增加
4周转材料的费用支出若施工企业租赁使用周转材料在工程停工时可能还会涉及到周转材料的租赁费用支出增加
5劳务公司的费用补贴尽管施工企业在与劳务公司结算时一般按照完工工程量结算但是如果工期延长势必会增加劳务公司的成本劳务公司将向施工企业施加压力要求增加劳务费用这让施工企业很难拒绝
6反索赔风险增加当实际工期比约定工期长且建设单位拖延支付工程款时建设单位一般会要求施工企业承担工期违约责任反索赔在这种情况下如果施工企业没有工期顺延的证据而且没有证据证明工期延长的责任是由建设单位造成的那么施工企业很可能要向发包人支付工期违约金
7诉讼风险增加当项目自身资金紧张的情况下总包单位必然会压缩对专业分包劳务分包材料供应商的付款此过程中难免会出现前述单位提起诉讼的情况一旦引发诉讼总包单位还要支付律师费诉讼费违约金利息等额外费用
施工企业要学会转变观念做好施工组织做好工期索赔和顺延每提前完工一天则会节省一天的成本一正一反之间施工企业会节省巨大的成本
二合同约定开工报告载明施工许可证上载明的开工日期均不相同时如何认定开工日期
1关于开工日期的确定没有明确的法律规定根据最高人民法院判例的观点合同约定开工报告载明施工许可证上载明的开工日期均不相同的情况下应以监理单位确认的开工报告中载明日期作为工程开工日期
2合同约定的开工日期虽然是双方商定的日期但是由于建筑市场很不规范合同约定的开工日期与实际开工日期很多并不一致应以改变了的实际开工日期即开工报告上载明的开工日期为准
3施工许可证载明日期并不具有绝对排他的无可争辩效力建筑工程施工许可证系建设主管部门颁发给建设单位的准许其施工的凭证只是表明建设工程符合相应开工条件并不能成为确定开工日期的惟一凭证实践中开工日期早于或晚于施工许可证记载日期情形大量存在当二者不一致时同样应以实际开工日期而非施工许可证上记载日期作为开工日期
三没有开工报告如何认定开工日期?
1若没有开工报告则缺失了最能证明实际开工日期的证据就很难认定实际开工日期如果承包人有其他证据证明实际开工日期则应认定该日期为开工日期但在这种情况下会对证据要求过高
2若承包人没有开工报告也没有任何证据证明实际施工日期则应根据证据优劣情况以合同约定的开工日期或施工许可证载明的开工日期为准
四工期约定不对等可能导致的严重后果?
行业内施工合同中一般会约定较重的总包方的工期延误责任但对业主方原因造成的工期延长责任约定的则较轻或根本没有约定若是当项目前景不好且违约成本极小的情况下很容易使建设单位故意放慢工程进度这不仅会给施工企业带来成本增加而且如果没有做好工期顺延当建设单位想拖延支付工程款时很可能向施工企业提出工期反索赔在这种情况下若没有足够的证据证明工期顺延施工企业面临着巨额违约金赔偿
五这些情况可以进行工期索赔
甲方市场导致几乎所有施工合同都约定了承包人较重的工期违约责任当发包人故意放缓工程进度时若承包人不能按照合同约定申请工期顺延那么不仅成本增加而且还有可能被反索赔
1承包人要时刻关注工期对以下原因造成的工期延误要按照合同约定进行工期索赔和工期顺延
1发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定;
2发包人未能按合同约定提供施工现场施工条件基础资料;
3发包人未及时办理许可批准行政审批手续;
4发包人提供的测量基准点基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏;
5发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知;
6发包人增加工作量;
7发包人设计变更未提前通知影响关键线路施工;
8发包人供应材料不及时或供应材料存在质量问题影响关键线路施工;
9发包人直接发包的其他工程未能及时进场或其未按照总包方的施工计划进行施工造成项目整体工期延后;
10发包人未能按合约定支付工程进度款影响工程施工且经承包人书面提醒后仍无改观造成后续工程无法顺利进展;
11发包人未及时对单项工程进行验收导致整体工程无法继续施工或导致整体工程无法办理验收;
12发包人原因无法办理竣工手续;
13因发包人原因无法办理备案手续;
14不可抗力导致工程无法施工;
15合同约定执行政策法规规章和政府命令因前述法律法规变化导致工程无法继续施工
在因为上述原因发生工期延误时施工企业应注意保留证据以合同为依据合法合理的进行工期索赔要求工期顺延
2工期延长申请要在合同约定的时间内向监理人发包人递交索赔通知书并说明发生索赔事件的事由如果承包人未在约定的时间内发出索赔通知书则丧失索赔权利如果在合同约定的时间无法给出准确的工期延长时间的可以在约定时间内向发包人提出预申请说明工期延长的事由待具体延长期间确定后向发包人再次申报
六项目前景不好难道工期要无限延长吗?
当项目前景不好施工企业故意放慢施工节奏导致工程进展裹足不前工程停工时承包人可以考虑解除施工合同
1解除合同对承包人的有利之处在于
1合同解除后施工单位不再承担垫资施工的合同义务;
2未到合同约定付款节点的工程款在合同解除后业主应当予以清偿;
3合同解除后可以不保留保修金;
4合同解除后可以及时行使建设工程价款优先受偿权
2问题的关键在于承包人以什么理由如何来解除合同
因为如果承包人解除合同的依据不够充分不能得到法院的支持那么承包人不但达不到自己解除合同的目的而且还要向发包人承担擅自停工擅自解除合同的违约责任所以承包人在作出合同解除决定之前必须进行法律分析要找到合同解除的正当理由收集好证据一击必胜
3承包人可以从以下几个方面考虑解除合同的理由
1发包人未及时支付工程进度款经承包人催告后仍没有支付的可以解除合同
根据《合同法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定单纯拖欠工程款不必然导致承包人有合同解除的权利而是还要满足两点一是拖欠工程款的数额使工程无法正常施工;二是承包人应尽到告知义务只有承包人将发包人拖欠工程款导致工程无法继续进行的情形和后果向发包人告知后承包人才有权利解除合同而不能突击解除合同
2业主未尽到工程施工配合义务的承包人可以解除合同
发包人对承包人有很多工程施工配合义务例如施工场地交付图纸交付甲方指定材料供应和批价甲方直接发包的单项工程施工单位进场及配合甲方指定分包的单项工程施工单位进场及配合等若发包人不履行其配合任务导致承包人无法施工且在承包人催告的合理时间内仍未履行配合义务的承包人可以解除合同
3合同约定的其他合同解除情形发生时承包人可以解除合同
如果合同中约定有其它合同解除情形的例如停工一定时间可以解除合同等承包人可以对照合同采取灵活方式解除合同
七工期被拖太久承包人如何减少损失?
垫资施工与发包人拖欠工程款是承包人的主要风险因此承包人需要时刻关注发包人的资产状况和经营状况并根据具体情况采取合理措施保护自身权益当发包人故意放慢施工进度当事人有必要提高警惕对发包人的履约偿债能力进行调查根据调查结果和合同约定及履行的实际情况制定切实可行的解决方案
承包人可以从以下几个方面考虑应对发包人风险
1解除合同
2停工当发包人的资金出现问题时很可能工作量越大则风险越大这时承包人就可以考虑停工但一定要找出充分的理由依据合同合法停工
3要求发包人提供担保担保是解决风险的最主要办法承包人在与发包人的商业谈判中可以将提供有效担保作为恢复施工继续施工或延缓支付工程款的条件可要求其提供不动产抵押具有资金实力的第三方担保等
4签订补充协议增加发包人的违约责任双方可就后续的工程款进度款支付等约定发包人较重的违约责任对其进行威慑在发生纠纷时也可以作为请求权利的依据
5签订协议书约定承包人对发包人资产的处置方案当发包人出现较为严重的违约时承包人可以通过处置发包人资产的方式实现债权
申明以上方法源于程序系统索引或网民分享提供仅供您参考使用不代表本网站的研究观点证明有效请注意甄别内容来源的真实性和权威性